|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120628/0709/205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1206280709205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор процедуры: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2", Россия, 624250, Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка Белоярской АЭС-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Быков Константин Владиславович инженер 1 категории отдела договоров |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Разработка РКД, изготовление и поставка фильтр-сеток системы РНN машзала энергоблока №4 Белоярской АЭС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукции: |
Устройства фильтрующие и очищающие |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за единицу: | 521 477,40 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 521 477,40 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия оплаты: |
Аванс не более 30% от цены договора. Оплата выполненных Поставщиком работ по Договору, осуществляется после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования (оказанных услуг), с зачетом выданных авансов, в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем акта входного контроля после получения Оборудования надлежащего качества и в надлежащей комплектности на основании документов, поименованных в настоящем пункте Договора. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования (оказанных услуг). К Акту сдачи-приемки Оборудования (оказанных услуг) прилагаются следующие документы: - счет -1 экземпляр (оригинал); - счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал); - товарная накладная по форме ТОРГ-12 – 1 экземпляр (оригинал); Указанные документы Поставщик предоставляет Заказчику не позднее 20 числа отчетного месяца. В счетах Поставщика, предъявленных к оплате, должна быть указана стоимость выполненных работ за вычетом зачтенной части аванса. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 624250, г. Заречный Свердловской области, промплощадка, DDP склад Заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 31.07.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.11.2012, Дата окончания поставки: 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации: | 28.06.2012 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.07.2012 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 11.07.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1052197" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 4. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 5. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 6. Должен иметь положительную репутацию: Отсутствие установленных заказчиком фактов поставки фальсифицированной (контрафактной) продукции. 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в процедуре закупки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в процедуре закупки подписывается по доверенности) 3. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной; отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью 5. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки 6. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия: | Комиссия по закупкам строящейся Белоярской АЭС-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии: | Носков Юрий Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии: |
Чащина Тамара Викторовна Мальцева Елена Евгеньевна Азаркина Елена Вадимовна Федотова Евгения Евгеньевна Панфёрова Ярославна Ивановна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|